国家有关政策变化引起manbetx手机登录注册纠纷案例

2018-1-29 22:44:41

国家有关政策变化引起manbetx手机登录注册纠纷案例

(案例) 原告(反诉被告及被上诉人):某某县建筑万博manbetx官网入口总公司。 被告(反诉原告及上诉人):上海某某厂。 一、一审诉辩主张 1、原告诉称:原、被告双方订立建筑万博manbetx官网入口承包合同,由原告承建被告的116专项基建万博manbetx官网入口,现原告早已按约完成该项万博manbetx官网入口,但被告尚欠manbetx手机登录注册273157

【案例】

原告(反诉被告及被上诉人):某某县建筑万博manbetx官网入口总公司。

被告(反诉原告及上诉人):上海某某厂。

一、一审诉辩主张

1、原告诉称:原、被告双方订立建筑万博manbetx官网入口承包合同,由原告承建被告的“116”专项基建万博manbetx官网入口,现原告早已按约完成该项万博manbetx官网入口,但被告尚欠manbetx手机登录注册273157.46元未付,要求被告立即付清并偿付逾期付款的违约金。

2、被告辩称:由于国家有关部门对钢材差价的补贴已经取消,原来双方协商由被告补贴原告水泥等差价亦应取消,故被告实际并未拖欠原告manbetx手机登录注册。被告并反诉原告在万博manbetx官网入口承包中多收取manbetx手机登录注册,万博manbetx官网入口交付脱期,万博manbetx官网入口存在质量问题,要求原告返还多收取的manbetx手机登录注册,承担万博manbetx官网入口脱期的罚款。

二、一审事实认定

上海市卢湾区人民法院受理本案后,经调查和公开审理,查明:原、被告通过、投标方式,由原告中标承包被告的基建万博manbetx官网入口。双方于1987年12月26日和1988年6月8日先后订立了《上海某某厂“116”专项基建万博manbetx官网入口承包合同》及《某某厂“116”基建补充合同》,合同规定原告为被告承建一车间、二车间、变配电室、厂房及道路、围墙等附属设施的土建及安装万博manbetx官网入口,万博manbetx官网入口性质属包工包料,施工期限从1987年12月28日起到1989年1月20日止,万博manbetx官网入口竣工验收后按结算价最后结清,万博manbetx官网入口保修期为一年,并规定钢材由被告分期提供计划额度,差价由被告承担。合同中还对manbetx手机登录注册结算方式、万博manbetx官网入口质量验收标准等作了约定。合同订立后,经上海市杨浦区公证处公证。原告于同年12月28日进场施工。在施工期间,原、被告双方又于1989年2月6日达成了《“116”专项基建万博manbetx官网入口承包合同部分条款的变更协议》。其主要内容是对部分万博manbetx官网入口项目的验收及交付使用日期作了约定,并将万博manbetx官网入口竣工期限改为1989年6月30日,逾期则对原告处以一定金额的罚款。1989年7月3日,“116”专项基建万博manbetx官网入口竣工。187经上海市卢湾区建设万博manbetx官网入口质量监督分站验收,该万博manbetx官网入口被评为优良万博manbetx官网入口③。188中国人民建设银行上海市第三支行对万博manbetx官网入口造价进行了审核④,审定万博manbetx官网入口造价为人民币5832151.81元。被告至1989年10月20日止,共分期分批向原告支付了manbetx手机登录注册人民币6127194.93元(包括钢材差价204696.31元)。1990年2月12日,原、被告双方在有关部门人员参加下,召开了“116”项目土建万博manbetx官网入口结算协调会议,鉴于“116”项目万博manbetx官网入口在建设过程中遇到的物价上涨、紧缺等因素影响,原告向被告提出,要求被告在原投资的基础上给予适当补贴。经建设银行审核和被告上级单位协调,原、被告以会议纪要形式达成了以下协议:(1)被告补贴原告水泥差价人民币224784元;(2)被告补贴原告钢筋以大代小的超计划费用人民币3.5万元;(3)被告补贴原告税金人民币8729元;(4)原告提出的要求补偿二次搬运、等工待料、机械损失、建材差价,合计人民币48141元,与被告提出的原告因万博manbetx官网入口拖期所应支付的违约金,相抵冲平。上述1一3项相加,被告应补贴原告人民币268510元,纪要上并载明该纪要作为结算附件,至此,被告尚欠原告manbetx手机登录注册人民币78166.19元,对于该欠款双方均予认可。之后,被告以国家钢材差价补贴已经废止,故对原告的差价等补贴亦应取消为由拒付该款项。原告遂于1991年3月29日诉至上海市卢湾区人民法院。另查明:189上海市财政局、税务局、物资局于1988年1月28日联合发布《关于“固定资产投资项目向钢材市场购买钢板补偿办法”的补充通知》,对基建项目钢材差价补偿作了具体现定。被告于1988年3月向原告支付钢材差价250112.13元(后实际补偿钢材差价人民币204696.31元)。该文件至1989年12月底废止。审理中,原告向法院提交了中国人民建设银行上海市第三支行于1991年12月6日出具的对“116”万博manbetx官网入口造价的审定价5927143.08元,比该行原来的审定价多了94991.27元。对此,原告解释是因为原来该行审计时漏了基础暗洞、打桩项目,而被告对建行所作的审定价提出了异议,认为建行原来的审计并未漏项,并提供了有关证据。卢湾区人民法院为此与中国人民建设银行上海市第三支行进行交涉,该行于1993年3月31日重新出具了一份万博manbetx官网入口造价审定单,万博manbetx官网入口造价明确为5832151.8元(即原来的审定价),并在审定单上写明1991年12月6日出具的审定价作废,原、被告均在该审定单上盖章认可。

(案例) 原告(反诉被告及被上诉人):某某县建筑万博manbetx官网入口总公司。 被告(反诉原告及上诉人):上海某某厂。 一、一审诉辩主张 1、原告诉称:原、被告双方订立建筑万博manbetx官网入口承包合同,由原告承建被告的116专项基建万博manbetx官网入口,现原告早已按约完成该项万博manbetx官网入口,但被告尚欠manbetx手机登录注册273157

三、一审判决理由和判决结果

上海市卢湾区人民法院鉴于上述事实和证据认为:

原告已为被告完成了“116”专项基建万博manbetx官网入口,该万博manbetx官网入口造价经有关部门审定,双方已予认可;之后,双方又以会议纪要形式对manbetx手机登录注册调整达成了协议。因该会议纪要的主要内容并非是钢材补差,而被告在国家有关部门对钢材差价补贴的文件废止前,已按合同规定对原告履行了钢材补差义务。故被告提出的国家有关部门对钢材差价补贴的文件已经废止,该会议纪要属无效的理由不能成立,会议纪要的各项条款双方均应恪守。由于该会议纪要已对原告逾期交付万博manbetx官网入口作了处理,被告再要求原告承担万博manbetx官网入口逾期交付的罚款无正当理由。被告长期拖欠原告部分manbetx手机登录注册,显有过错,理应立即付清欠款并偿付逾期付款的违约金。190至于被告反诉原告交付的万博manbetx官网入口有质量问题,因该万博manbetx官网入口早已超过合同规定的保修期,故对被告的反诉请求不予支持。

上海市卢湾区人民法院根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第三十六条第二款第五项,《建筑安装万博manbetx官网入口承包合同条例》第三条第二款、第十条第二款、第十三条第二款第五项的规定,作出如下判决:被告(反诉原告)给付原告(反诉被告)manbetx手机登录注册178166.19元,并偿付违约金(自1990年3月1日起至付款之日止,以欠款178166.19元的每日万分之三计算);对被告(反诉原告)的诉讼请求不予支持。

本诉案件受理费6503元,原告负担503元,被告负担6000元;反诉案件受理费5887元,由被告负担。

四、二审诉辩主张

一审判决后,被告不服,以原答辩及反诉理由向上海市中级人民法院提起上诉,请求撤销原判。

五、二审事实认定

二审法院经审理认定了一审的事实和证据。

六、二审判决理由和判决结果

二审法院经审理后认为,原审判决认定事实清楚,证据充分,适用法律正确,判决得当,审判程序合法。

经二审法院主持调解,本案以调解方式结案,双方达成调解协议如下:

上诉人给付被上诉人manbetx手机登录注册人民币13万元。一审案件受理费人民币6503元,上诉人负担6000元,被上诉人负担503元;二审案件受理费12390元,由上诉人负担。

【评析】

本案是一个将本诉与反诉合并审理的案件。认定原、被告双方于1990年2月12日以会议纪要形式达成的协议是否有效,这是正确处理本案的关键所在。被告在审理中提出,国家对购买钢材补偿办法的文件已经废止,故对原告差价等补贴亦应取消,双方签订的会议纪要应属无效。被告的理由是否成立,应从以下几个方面来分析:1、《关于“固定资产投资项目向钢材市场购买钢材的补偿办法”的补充通知》的文件是1988年1月29日发布,并于1989年底宣布废止,被告支付原告钢材差价是根据合同约定,支付钢材差价的日期是该文件废止的一年前,故该文件的废止与原告取得的钢材差价无关。2、会议纪要的主要内容是对原告水泥差价、钢筋以大代小的超计划费用以及税金的补贴,并非是文件所规定的钢材差价补偿,况且会议纪要是在该文件废止后签订的。3、召开这次manbetx手机登录注册结算协调会,主要是由于在施工中遇到的物价上涨、停工待料等因素影响,造成原告亏损。双方经协商,对manbetx手机登录注册结算重新作了调整,故会议纪要是一份manbetx手机登录注册结算的协议。根据《建筑安装万博manbetx官网入口承包合同条例》第三条第二款和第十条第二款,该会议纪要应属有效。这样,被告拖欠manbetx手机登录注册的过错就十分清楚了。

快速法律咨询,30秒响应

网友感言

  • 律师很专业,反应很迅速,刚提交留言就接到了律师的电话,答复有理有据,分析透彻,专业知识强大。

  • 问题解决啦,很开心~~,感谢律师的帮助~~~

  • 平常白天都要上班,没时间去律所,这家律师在下班后也可以接待,非常人性化,而且态度很好,案件已委托,支持一个。

  • 十分感谢,帮忙解决了最近持续很长时间的一个疑问,我发自肺腑的感言!

  • 想要离婚,却不知道要做什么,就是想快点结束这场错误的开始,感谢律师通过诉讼帮我顺利离婚,新的生活已经开始~~。

  • 特别特别好的律师,提供了非常好的解决方案,案件已委托,希望顺利,非常感谢!

  • 案件委托后,借款很快就收回来了,非常满意!

声明

本站部分文章来源于网络,系学习交流目的

若有侵权,请邮件联系107002750@qq.com

联系时请提供所涉文章的URL,以便删除处理。

Copyright 2018 从众法务 渝ICP备18016876号-2 技术支持:律品科技

案件咨询 400-064-8864

manbetx手机登录注册_万博manbetx官网入口_苹果ManBetX下载

  • <tr id='bad457'><strong id='bad457'></strong><small id='bad457'></small><button id='bad457'></button><li id='bad457'><noscript id='bad457'><big id='bad457'></big><dt id='bad457'></dt></noscript></li></tr><ol id='bad457'><option id='bad457'><table id='bad457'><blockquote id='bad457'><tbody id='bad457'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='bad457'></u><kbd id='bad457'><kbd id='bad457'></kbd></kbd>

    <code id='bad457'><strong id='bad457'></strong></code>

    <fieldset id='bad457'></fieldset>
          <span id='bad457'></span>

              <ins id='bad457'></ins>
              <acronym id='bad457'><em id='bad457'></em><td id='bad457'><div id='bad457'></div></td></acronym><address id='bad457'><big id='bad457'><big id='bad457'></big><legend id='bad457'></legend></big></address>

              <i id='bad457'><div id='bad457'><ins id='bad457'></ins></div></i>
              <i id='bad457'></i>
            1. <dl id='bad457'></dl>
              1. <blockquote id='bad457'><q id='bad457'><noscript id='bad457'></noscript><dt id='bad457'></dt></q></blockquote><noframes id='bad457'><i id='bad457'></i>